无忧淘文网

你的位置: 淘文网 > 合同范本 > 导航 > 上海市建设工程施工合同

建设工程施工合同范本

发表时间:2020-09-01

上海市建设工程施工合同。

现在,合同已经是保证当事人合法权益的保证了,签合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当。在写好并签署好自己的名字,写好合同后,唯有这样,大家来年才能更加有动力,才能更加安心!那么,你知道我国有哪些合同范本呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“上海市建设工程施工合同”,仅供参考,大家一起来看看吧。

使用说明

一、本合同文本是上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定,旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本。

二、本合同文本主体内容由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。其中协议书部分由承发包双方协商签定;通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订,无须另行约定的内容;专用条款部分属承发包双方根据工程实际及双方意愿,予以专门约定的内容。

三、本合同文本的通用条款与专用条款为对应关联关系,可相互解释、互为说明。专用条款内约定的合同内容,从专用条款;专用条款无专门约定的,从通用条款。

四、本合同文本未列事项,合同双方可根据工程实际及双方意愿,另行签定补充条款或补充协议,作为本合同附件。

五、建设工程施工承发包双方签订合同,可使用本合同文本,或参照文本内容另行制定。

目 录

第一部分 协议书

一、工程概况(1)

二、工程承包范围(1)

三、合同工期(1)

四、质量标准(1)

五、合同价款(1)

六、组成合同的文件(1)

七、协议书有关词语含义(2)

八、承包人承诺(2)

九、发包人承诺(2)

十、合同生效(2)

第二部分 通用条款

一、词语定义及合同文件(3)

1、词语定义 (3)

2、合同文件及解释顺序 (4)

3、语言文字和适用法律、标准及规范 (5)

4、图纸 (5)

二、双方一般权利和义务(5)

5、工程师 (5)

6、工程师的委派和指令 (6)

7、承包人代表 (6)

8、发包人工作 (7)

9、承包人工作 (7)

三、施工组织设计和工期(8)

10、进度计划(8)

11、开工及延期开工(8)

12、暂停施工(8)

13、工期延误(9)

14、工程竣工(9)

四、质量与检验(9)

15、工程质量(9)

16、检查和返工(9)

17、隐蔽工程和中间验收 (10)

18、重新检验 (10)

19、工程试车 (10)

五、安全施工 (11)

20、安全施工与检查 (11)

21、安全防护 (11)

22、事故处理 (11)

六、合同价款与支付 (11)

23、合同价款及调整 (11)

24、工程预付款 (12)

25、工程量确认 (12)

26、工程款(进度款)支付 (12)

七、材料设备供应 (12)

27、发包人供应材料设备 (12)

28、承包人采购材料设备 (13)

八、工程变更 (14)

29、工程设计变更 (14)

30、其他变更 (14)

31、确定变更价款 (14)Fw92.com

九、竣工验收与结算 (15)

32、竣工验收 (15)

33、竣工结算 (15)

34、缺陷责任 (16)

35、质量保修 (16)

十、违约、索赔和争议 (16)

36、违约 (16)

37、索赔 (17)

38、争议 (17)

十一、其他 (18)

39、工程分包 (18)

40、不可抗力 (18)

41、保险 (18)

42、担保 (19)

43、专利技术及特殊工艺 (19)

44、文物和地下障碍物 (19)

45、合同解除 (19)

46、合同生效与终止 (19)

淘文小编推荐阅读

上海市家庭居室装饰装修施工合同


发包方(简称甲方):_______________

承包方(简称乙方):_______________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、概况

1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

2、装饰施工地点:__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。

3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。

4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6、总价款:¥____元,大写(人民币):_____其中:材 料 费:______,人工费:______管 理 费:______,设计费:______垃圾清运费:______,税金(3.41%):____其 他 费 用:______

经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。

二、关于材料供应的约定:

1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。

3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

三、关于工程质量及验收的约定:

1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2、本工程由___方设计施工方案。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件(略))后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

上海市纪实摄影服务合同


合同编号:_________

接受服务者(甲方):_________

提供服务者(乙方):_________

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同。

为使合同内容具体确定,请在选定项目前的□内打√,空置内容请划去。

第一条 服务项目

乙方提供摄影师_________名,在甲方举办的 □婚礼 □会议 □聚会 □_________活动时,以 □数码摄影 □胶片摄影 的方式,提供纪实摄影服务。

(□是/□否)需要进行后期制作。

第二条 服务标准及要求

(一)提供服务的摄影师应具备如下条件:

_________

摄影师姓名_________联系电话_________。

(二)服务要求

□数码摄影要求:

(1)使用单镜头反光系列,500万像素以上数码相机拍摄;

(2)在服务时间内,拍摄数字图像不少于_________幅;图像原始文件的有效像素应不小于_________×_________;图像文件格式为□raw □tiff □jpeg □其他_________;

(3)图像输出方式:□银盐相纸冲印 □喷墨打印 □_________;

(4)所有原始图像文件应刻录成数字光盘。

□胶片摄影要求:

(1)使用单镜头反光系列相机拍摄;

(2)在服务时间内,使用_________品牌,□135 □120胶卷,数量为_________卷;

□其他拍摄要求_________。

□后期制作要求:_________。

□电子相册:选定相片制成□vcd □dvd电子相册_________碟;刻录光盘或其他刻录介质的品牌_________。

□冲印:相纸使用_________品牌,□光面□绒面;相纸尺寸_________。

第三条 甲方(□是/□否)允许服务项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作_________

第四条 交付时间

摄影成品的交付时间为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

第五条 服务期限

(一)乙方提供摄影服务中的拍摄时间为_________小时;拍摄起始时间_________年_________月_________日_________时_________分;拍摄起始地点_________。

(二)乙方完成所有服务的期限_________年_________月_________日前。

第六条 报酬

甲方须向乙方支付的报酬为人民币(大写)_________元,即(小写)_________元。

若甲方要求按本合同第六条第1项的约定延长拍摄时间的,则另外加付_________元/小时拍摄服务费用。(不足一小时以分钟计)

第七条 结算方式及期限

(一)结算方式:甲方可通过以下方式进行付款(可多选)

□现金 □银行卡 □支票 □其他:_________

(二)付款期限

第一期:甲方于本合同签订之日向乙方支付报酬的_________%,即_________元;

第二期:甲方于_________日前向乙方支付_________元;

第三期:甲方于_________日前向乙方支付_________元;

_________

第八条 其他约定

(一)甲方如需变更拍摄时间,应提前七天书面告知乙方。

(二)甲方应事先提供活动流程并注明必拍场景,作为本合同附件 。

(三)甲方超过约定日期六个月未领取摄制成品的,乙方不负保管责任,但应作妥善处理。

上海市技术咨询合同


合同登记编号:____________

项目名称:_________________________________________

委托人:___________________________________(甲方)

受托人:___________________________________(乙方)

签订地点:_________________________________________

签订日期:_____年____月____日

有效期限:_____年____月____日至______年____月____日

依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就________________项目的技术咨询(该项目属_____________计划)经协商一致,签订本合同。

一、咨询的内容、形式和要求

_____________________________________________________________________

二、履行期限、地点和方式

本合同自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

在____________________________________(地点)履行。

本合同的履行方式__________________________________

三、甲方的协作事项

在合同生效后________________(时间)内,甲方应向乙方提供下列资料和工作

条件:________________________________________________________________

其他:________________________________________________________________

四、技术情报和资料的保密

______________________________________________________________________

五、验收、评价方法

咨询报告达到了本合同第一条所列要求,采用_____________方式验收,由________方出具技术咨询验收证明。上海市技术咨询合同由精品信息网整理!

评价方法:____________________________________________________________

六、咨询费用及支付方式(采用以下第____种方式)

本项目费用(大写)________________________元。

支付方式(采用以下第______种方式):

①一次总付:________元,时间:________________________________

②分期支付:________元,时间:________________________________

________元,时间:________________________________

③其它方式:__________________________________________________

七、违约金或者损失赔偿额的计算方法

违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定,承担违约责任。

(一)违反本合同第______条约定,_______方应当承担以下违约责任:

______________________________________________________________________

(二)违反本合同第______条约定,_______方应当承担以下违约责任:

______________________________________________________________________

(三)其它:__________________________________________________________

八、合同争议的解决方式

在履行本合同过程中发生的争议,当事人双方可以通过和解或者调解解决。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,采用以下第______种方式解决。

(一)双方同意由________________仲裁委员会仲裁。

(二)向人民法院起诉,约定________________人民法院管辖。

①被告住所地 ②合同履行地 ③合同签订地 ④原告住所地 ⑤标的物所在地

九、其他(上述条款未尽事宜,如中介方的权利、义务、服务费及其支付方式等)

_______________________________________________________________________

本合同书标有※号的合同条款按填写说明填写